Публичная оферта
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
(редакция от 07.06.2023г.)
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «АРГО-СМ», (ООО «КОМПАНИЯ «АРГО-СМ»), далее именуемое «Поставщик», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки Товара (далее - «Договор»), являющийся публичной офертой согласно статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации на нижеследующих условиях.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор, дополнения и приложения к нему, являются официальными документами и неотъемлемой частью оферты.
1.2. Экземпляр Договора, находится по адресу: https://plitkaekb.ru/publichnaya-oferta/
1.3. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное Покупателю (юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу), заключить договор поставки на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте, размещенной на странице Поставщика в сети Интернет.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем совершения действий, указанных в разделе 2 публичной оферты. Акцепт оферты создает договор и признается заключенным.
Договор (далее Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «АРГО-СМ».
Покупатель – Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющее намерение приобрести товар, заключившее с Поставщиком договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, принявшее нижеизложенные условия и оплатившее товар, признается Покупателем. Покупатель не может действовать от имени Поставщика без письменного согласия Поставщика.
Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.
Товар – тротуарная плитка, элементы благоустройства и строительные материалы поставляемые Поставщиком, в ассортименте и количестве, обозначенным в Счете.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим договором.
2.2. Ассортимент, количество, стоимость и срок поставки Товара указывается в Счете, который является неотъемлемой частью договора.
2.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, принадлежит ему на праве собственности, не заложен, под арестом не состоит, не обременен никакими другими обязательствами и правами третьих лиц.
2.4. Покупатель принимает оферту путем оплаты Счета (акцепт), выставленного Поставщиком. Счет составляется на основании Заявки Покупателя, переданной в устной форме лично, либо по телефону, либо электронными средствами связи (электронная почта и другие). Датой акцепта настоящей Оферты считается дата поступления денежных средств Покупателя на расчетный счет или в кассу Поставщика. Выставленный Поставщиком Счет действителен в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета, в случае неоплаты стоимости Товара в указанный срок Поставщик вправе изменить стоимость Товара путем выставления нового Счета на оплату.
2.5. В случае возникновения переплаты у Покупателя, по устному или письменному согласованию с Поставщиком, свободные денежные средства могут быть использованы для оплаты других счетов, выставленных Поставщиком. Согласовывая такой зачет свободных денежных средств, Покупатель также принимает настоящую оферту (акцепт). В этом случае датой акцепта считается дата согласования зачета оплаты.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям стандартов РФ и технических условий изготовителя.
3.2. Допускается на поверхности плит выцветы (высолы-отложение на поверхности плит кристаллов растворимых соединений из состава бетона), не влияющие на физико-механические свойства (прочность, морозостойкость, истираемость) изделия, а также допускаются дефекты (потертости, трещины, сколы) плит бетонных тротуарных в количестве не более 3% от общего числа партии Товара, принятого Покупателем, что не является отклонением от качества Товара.
4. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. При передаче Товара Поставщик обязан передать Покупателю необходимые документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами.
4.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями, в соответствии с заявкой Покупателя, которая может быть направлена в адрес Поставщика нарочно, устно по телефону или по средствам электронной почты:mail@plitkaekb.ru . Заявка Покупателя должна содержать: ассортимент, количество, срок поставки и адрес доставки необходимой партии Товара, при условии доставки Товара силами Поставщика.
4.3. Поставщик рассматривает Заявку исходя из возможности поставки заказанного Товара и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения направляет Покупателю уведомление (устно по телефону или по средствам электронной почты), в котором указываются ассортимент и количество Товара, подлежащего поставке, а также срок поставки партии Товара. В случае отсутствия у Поставщика возможности поставить Товар в ассортименте и количестве, которые указаны в Заявке Покупателя, либо в указанные сроки, Стороны согласовывают измененные ассортимент и количество подлежащего поставке Товара, либо сроки поставки. После согласования указанных изменений Поставщик направляет Покупателю счет, оплата которого Покупателем подтверждает согласование поставки соответствующей партии Товара. Уведомление (счет) может быть направлено по средствам электронной почты, по почте или нарочно.
4.4. Поставка Товара по настоящему Договору может быть осуществлена по выбору Покупателя:
- силами и транспортом Покупателя (выборка Продукции);
- силами Поставщика автомобильным транспортом за счет Покупателя.
- с привлечением транспортной компании (перевозчика) за счет Покупателя.
4.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными, и право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю:
- при выборке Товара со склада Поставщика – на складе Поставщика с момента подписания товарной накладной/УПД надлежаще уполномоченным представителем Покупателя;
- при поставке транспортом Поставщика – с момента передачи Товара Покупателю (грузополучателю) и подписания товарной накладной/УПД или транспортной накладной (товарно-транспортной накладной) надлежаще уполномоченным представителем Покупателя;
- при доставке Товара с привлечением транспортной компании (перевозчика) – с момента передачи Товара перевозчику.
4.6. Представитель Покупателя при приемке Товара в товарно-транспортных документах (товарной накладной/УПД) обязан:
- указать Ф.И.О. (полностью) и должность, поставить подпись лица, получившего Товар;
- поставить печать Покупателя.
Представителем Покупателя, уполномоченным в период действия настоящего Договора на получение Товара от Поставщика, является физическое лицо, имеющее надлежащим образом оформленную доверенность от Покупателя на получение Товара от Поставщика, либо уполномоченное действовать без доверенности. Представитель Покупателя обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право действовать от имени Покупателя без доверенности, или надлежащим образом оформленную доверенность на совершение действий по приемке Товара в интересах Покупателя.
В случае не предоставления такой доверенности, Товар считается полученным Покупателем при условии, что в товарно-транспортных документах (товарной накладной/УПД) проставлена печать Покупателя. При этом Покупатель лишается права ссылаться на факт получения Товара неуполномоченным лицом.
При отсутствии у представителя Покупателя документов, указанных в настоящем пункте Договора, Поставщик имеет право не осуществлять передачу Товара.
4.7. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент перехода права собственности на данный Товар. Утрата или повреждение Товара после перехода права собственности на Товар к Покупателю не освобождают его от обязанности оплаты такого Товара в случае отгрузки Товара с условием отсрочки (рассрочки) платежа.
4.8. Приемка Товара:
4.8.1. При поставке Товара на условиях выборки, его приемка по количеству осуществляется Покупателем в момент получения Товара на складе Поставщика. В случае, если в ходе приемке будет выявлено расхождение по количеству поставленного Товара, то представителями Сторон оформляется Акт об установленном расхождении количества Товара, который передается Поставщику. Поставщик по согласованию с Покупателем может произвести допоставку недостающего Товара своими силами и за свой счет или произвести перерасчет стоимости поставленного Товара исходя из фактически поставленного количества Товара.
При обнаружении при приемке Товара излишков, возникших в результате несоответствия поставляемого количества Товара количеству Товара, указанному в Заявке Покупателя, Покупатель вправе:
- принять излишки и оплатить их по той же цене, которая предусмотрена для этого Товара;
- отказаться от излишка Товара.
4.8.2. При доставке Товара силами Поставщика или с привлечением транспортной компании (перевозчика) – его приемка по количеству мест (упаковок), по количеству Товара в упаковке осуществляется в момент передачи Товара представителю Покупателя в месте назначения в присутствии представителя Поставщика и Покупателя.
В случае если Покупатель производит приемку Товара упаковками, по паллетам/местам, без пересчета количества Товара в упаковке, претензии по количеству Товара, выявленные после приемки Товара, могут быть предъявлены Покупателем в течение 2 (двух) суток с даты приемки Товара с обязательным приложением Акта об установленном расхождении количества Товара. По истечении указанного срока претензии в отношении количества Товара не принимаются. В случае выбора Покупателем указанного варианта приемки Товара, и признания Поставщиком претензии Покупателя обоснованной, ему производится перерасчет стоимости поставленной партии Товара по фактически принятому количеству без перерасчета стоимости транспортных расходов.
4.8.3. Приемка Товара по качеству по видимым недостаткам осуществляется Покупателем в момент получения Товара, а по скрытым недостаткам, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Покупателем Товара. По истечении указанного в настоящем пункте срока, претензии по качеству Товара не принимаются.
4.9. Обязательными документами, которые должны составляться Покупателем при обнаружении при приемке Товара несоответствий по количеству и качеству, являются:
- акт о несоответствии Товара по количеству и (или) по качеству;
- претензия Покупателя с соответствующими требованиями о замене или допоставке Товара.
В случае признания Поставщиком требований Покупателя обоснованными, замена или/и допоставка Товара производится в согласованные Сторонами сроки.
4.10. При согласовании условий о доставке Товара силами Поставщика или привлеченного им перевозчика в согласованные сроки, если Покупатель в указанный срок не принимает Товар, Поставщик вправе забрать Товар на хранение и в этот же день уведомить Покупателя о необходимости забрать Товар самостоятельно у Поставщика. В указанном случае Покупатель возмещает Поставщику транспортные расходы на доставку Товара до склада Покупателя и осуществляет вывоз Товара от Поставщика своими силами и за свой счет.
При необоснованном отказе Покупателя от приемки доставленного силами Поставщика или привлеченным им перевозчиком Товара, Покупатель обязан оплатить стоимость транспортных услуг, а в случае если стоимость транспортных услуг была оплачена Покупателем на условиях 100% предоплаты, она не подлежит возмещению Покупателю.
4.11. В случае, указанном в пункте 4.10 договора, Поставщик имеет право выставить Покупателю счет за оплату услуг хранения Товара в размере 0,5 процента от стоимости не принятой Покупателем партии Товара за каждый день его нахождения у Поставщика начиная со дня, следующего за днем направления Покупателю уведомления о необходимости приемки Товара. Данное условие применяется и в случае согласования порядка доставки самовывозом Покупателем со склада Поставщика.
4.12. В случае если Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней не принимает меры к приемке Товара, Поставщик вправе распорядиться Товаром по своему усмотрению и отказаться от исполнения настоящего договора. Сумма внесенной предоплаты за Товар в указанном случае Покупателю не возвращается в соответствии с пунктом 4 статьи 514 ГК РФ, а в случае если по соглашению Сторон Покупателю была предоставлена отсрочка платежа, Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 30% от стоимости согласованной к поставке партии Товара, и Покупатель обязуется возместить Поставщику понесенные убытки в результате необоснованного отказа от Товара.
4.13. В случае нарушения сроков оплаты (при отсрочке платежа), Поставщик имеет право приостановить поставки следующих партий Товара до полного погашения просроченной дебиторской задолженности и не несет ответственности по согласованным срокам поставки заказанной партии Товара.
Поставщик имеет право осуществлять поставку каждой новой партии Товара только при условии полной оплаты предыдущей, независимо от порядка ее оплаты на условиях отсрочки платежа, предусмотренных настоящим Договором.
5. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ
5.1. Стоимость каждой партии Товара определяется исходя из объемов заказа, указанных в Заявках Покупателя, по действующим у Поставщика на момент заказа ценам, и отражается в счетах на оплату выставленных Покупателю.
5.2. Стоимость Товара указывается в товаросопроводительных документах: товарная накладная, счет-фактура, УПД, товарно-транспортная накладная. В стоимость Товара включена стоимость упаковки, маркировки и НДС. Стоимость доставки в стоимость Товара не включена, предъявляется Поставщиком отдельно и определяется на основании счета и акта оказания услуг по грузоперевозке. При доставке Товара с привлечением транспортной компании (перевозчика) оплата за доставку производится Покупателем непосредственно транспортной компании (перевозчику) на условиях 100% предоплаты.
5.3. Оплата за Товар производится Покупателем на условиях 100% предоплаты партии Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения денежных средств в кассу Поставщика. Фактом оплаты партии Товара является поступление всей суммы за поставленную партию на расчетный счет или в кассу Поставщика. После оплаты счета, цена на Товар изменению не подлежит. Покупатель оплачивает Товар на основании счета, если иное не указано в счете, не позднее 3 (трех) банковских дней со дня предъявления счета к оплате. По истечении указанного срока Заявка Покупателя и выставленный Поставщиком счет аннулируются. В случае оплаты заказанного Товара по истечении указанного срока и невозможности продажи Товара на условиях, указанных в Счете, Поставщик вправе отказаться от исполнения Заявки либо по согласованию с Покупателем изменить условия Заявки.
5.4. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю возникают только с момента 100% предоплаты Покупателем цены Товара. Частичная оплата по счету акцептом не признается и не порождает для Поставщика обязанности по исполнению Договора. Заявки, оплаченные не в полном объеме, могут быть не приняты для дальнейшей обработки.
5.5. Стороны договорились, что по настоящему Договору законные проценты в соответствии с положениями статьи 317.1 ГК РФ по любому денежному обязательству каждой из Сторон не начисляются.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в счете.
6.2. Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя о невозможности продажи определенных наименований Товара вследствие их отсутствия на складе Поставщика.
6.3. Покупатель не вправе отказаться от полученного Товара надлежащего качества. По соглашению с Поставщиком Покупатель, в срок не превышающий 14 календарных дней с момента получения Товара, может вернуть неизрасходованный Товар (излишки) при условии сохранения его товарного вида.
6.4. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного, но не полученного Товара, имеющего индивидуально-определенные свойства, с того момента, как Продавец принял его к исполнению. Под индивидуально-определенными свойствами стороны подразумевают изменение Товара по заказу Покупателя (по индивидуальному размеру, расцветке (желтый, коричневый и др. цвета, отличные от стандартной расцветки), и т.д.).
6.5. Покупатель обязан принять оплаченный Товар.
6.6. При получении Товара Покупатель обязан обеспечить наличие у своего представителя надлежащим образом оформленной доверенности и документа, удостоверяющего личность.
6.7. Покупатель обязан своими силами и за свой счет организовать разгрузку и приемку Товара.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне реальный ущерб и недополученную прибыль.
7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Товара, начиная со дня, следующего за днем истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Товара. Размер такой неустойки составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от неоплаченной стоимости Товара. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. Сторона, нарушившая свои обязательства, должна устранить нарушения не позднее 5 (Пяти) рабочих дней.
7.4. Сверка взаиморасчетов осуществляется Сторонами не реже одного раза в год, либо в любое время по письменному требованию одной из сторон настоящего договора путем составления двухсторонних актов за подписями уполномоченных на то лиц. Инициирующая сверку сторона направляет другой стороне подписанный со своей стороны проект акта сверки, который должен быть рассмотрен и подписан другой стороной не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его получения.
Факсимильные копии, скан-копии, подписанных Сторонами актов сверок по настоящему Договору, признаются Сторонами юридически значимыми до получения оригиналов таких документов.
Акт сверки признается подписанным и соответственно задолженность Покупателя признанной им при условии подписания Акта сверки самим Покупателем либо надлежаще уполномоченным представителем Покупателя, при этом проставление на Акте сверки мастичной печати Покупателя свидетельствует о подписании Акта сверки надлежаще уполномоченным представителем Покупателя и дополнительного подтверждения полномочий лица, подписавшего Акт сверки, не требуется.
В случае невозвращения одной из Сторон акта сверки расчетов в сроки, установленные настоящим пунктом Договора, считается, что она согласилась с расчетом суммы акта сверки по настоящему Договору.
7.5. Начисление и уплата неустойки, предусмотренные настоящим Договором, производится на основании письменного требования (претензии) Стороны или вступившего в законную силу решения суда. В отсутствие указанных документов начисление и уплата неустойки не производится.
7.6. Уплата любой Стороной штрафной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы (или форс-мажорными обстоятельствами), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, наступивших после подписания настоящего Договора, таких как: пожар, землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия; война или военные действия, национальные или отраслевые забастовки, эпидемии, а также запретительные действия органов государственной власти и (или) местного самоуправления.
7.8. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в пункте 7.7 настоящего Договора, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней после возникновения этих обстоятельств, уведомить в письменном виде другую сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Несвоевременное уведомление о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
7.9. В остальном имущественная ответственность по настоящему Договору определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Покупателем и действует до полного исполнения всех обязательств по данному договору Сторонами
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны соблюдают конфиденциальность любой информации и документации, полученной друг от друга, за исключением случаев, когда использование таковой необходимо для выполнения обязательств по настоящему Договору.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны обязуются урегулировать возможные разногласия в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору путем переговоров
10.2. Если в результате переговоров возникшие разногласия не были урегулированы, то данное разногласие решается в досудебном (претензионном) порядке. Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
10.3. В случае если стороны не достигли согласия, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Истца.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а именно с момента наступления события, предусмотренного п. 2.4. или 2.5. договора, и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, принятых по договору.
11.2. Настоящий договор не считается заключенным, если на момент оплаты счета между Поставщиком и Покупателем действует иной договор поставки, скрепленный подписями и печатями Сторон.
11.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11.5. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном носителе, с проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий договор не заключенным. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить договор поставки в форме письменного двухстороннего документа.
Реквизиты Поставщика:
ООО «Компания «АРГО-СМ»
Юридический адрес: 624005, Свердловская область, Сысертский район, деревня Ольховка, улица Ленина, здание 41, строение 1.
ОГРН 1156658040550
ИНН 6685094488
КПП 668501001
Адрес электронной почты: mail@plitkaekb.ru
